Договор на оказание услуг в автосервисе образец

Договор на оказание услуг автосервиса

Договор на оказание услуг в автосервисе образец

ДОГОВОР № _______
по предоставлению автосервисных услуг

      г. Челябинск«___» ________ 20___ года

Индивидуальный Предприниматель Соколов Андрей Анатольевич (свидетельство о государственной регистрации серия 74 номер 001815578, выдано ИМНС России по Калининскому району г. Челябинска 28.05.2004г.

, ОГРНИП 304744714900102), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и __________________________(наименование организации заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ____________________________(руководитель организации заказчика), действующего на основании _______________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательство, осуществлять ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, а также узлов и агрегатов автотранспортных средств Заказчика (далее по тексту «Продукция»).
1.2.

Заказчик, согласно договору заказа-наряда на работы (далее по тексту «заказ-наряд») и в соответствии с условиями настоящего договора, обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги.
1.3. Заказ-наряд является неотъемлемой частью настоящего договора и содержит следующую информацию:
1.3.1.

(выполненные работы) — наименование и стоимость выполненных работ, которые были ранее согласованы сторонами на основании заявки Заказчика и оформлены в виде предварительного договора заказа-наряда на работы;
1.3.2.

(расходная накладная) — наименование, количество и стоимость запасных частей и материалов, использованных Исполнителем при выполнении заявочных работ.
1.4. Ориентировочный срок оказания услуг Исполнитель устанавливает самостоятельно в зависимости от их сложности.

При необходимости проведения дополнительных работ, по согласованию между сторонами, срок может быть увеличен. Возможно досрочное выполнение работ Исполнителем.
1.5.

Исполнитель оказывает Заказчику, с привлечением третьих лиц, услуги по утилизации резинотехнических изделий от автомобильной техники, автомобильных аккумуляторных батарей, отработанных смазочных материалов и специальных жидкостей, применяемых в автомобильной технике, высвободившихся в результате выполнения работ Исполнителем по настоящему договору. При этом, все материалы, высвободившихся в результате выполнения работ и подлежащие утилизации, Заказчик оставляет у Исполнителя.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ определяется согласно прейскуранту Исполнителя и согласовывается сторонами при оформлении предварительного заказ-наряда.
2.2.

Перечень работ, материалов, запасных частей и их стоимость может быть изменена при необходимости в ходе выполнения работ, при этом все изменения вступают в силу, только после их согласования сторонами. Заказчик вправе отказаться от оплаты работ, материалов и запасных частей, которые не были согласованы сторонами.
2.3.

Сопутствующие работы Исполнителя, необходимые для выполнения работ, стоимость которых не превышает 10% от первоначальной стоимости по заказ-наряду с учётом стоимости материалов и запасных частей — согласованию между сторонами не подлежат.
2.4.

Расчёт Заказчика с Исполнителем, за оказанные услуги по настоящему договору, осуществляется в следующем порядке:
2.4.1.

В случае безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, Заказчик осуществляет 100% оплату суммы, согласно счёту на оплату, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента подписания сторонами акта на выполненные работы.
2.4.2. В случае внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, Заказчик осуществляет 100% оплату суммы, согласно заказ-наряду, в момент принятии работ и подписания сторонами заказ-наряда.

3. ПРИЁМКА И ПЕРЕДАЧА УСЛУГ

3.1. Приёмка оказанных услуг по количеству и качеству производится представителем Заказчика в присутствии ответственного представителя Исполнителя и оформляется актом на выполненные работы.
3.2. Представитель Заказчика обязан прибыть к Исполнителю для приёмки оказанных услуг точно в назначенное для этого время.
3.3.

В случае наличия задолженности Заказчика перед Исполнителем по оплате ранее оказанных услуг, очередной заказ-наряд принимается в работу Исполнителем, но передача оказанных по данному заказу-наряду услуг осуществляется только при условии 100% погашения Заказчиком имеющейся задолженности.
3.4.

Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ.

4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ

4.1. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям ГОСТ,  ОСТ,  ТУ и отвечать требованиям, обычно предъявляемым к аналогичным услугам.
4.2.

При обнаружении недостатков оказанных услуг, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязан устранить их за свой счёт в течение 7 (Семи) календарных дней с момента предъявления претензии Заказчиком.
4.3.

Гарантийные обязательства Исполнитель предоставляет на оказанные услуги только при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и технического обслуживания продукции, установленных заводом-изготовителем. Гарантийные сроки на конкретные виды работ указаны в соответствующем заказе-наряде.
4.4.

Гарантийные обязательства по рекламациям на услуги, оказанные Исполнителем с использованием давальческих запасных частей и материалов указываются в соответствующих заказ-нарядах. Гарантия не распространяется на сами давальческие запасные части.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность и комплектность, полученной от Заказчика продукции.
5.2.

Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить выполнение работ в случае обнаружения давальческих запасных частей и материалов ненадлежащего качества.
5.3.

Заказчик обязан предоставить Исполнителю продукцию в чистом виде и в назначенное время. В случае если Заказчик в назначенное время не прибыл к месту оказания услуг, то обслуживание Заказчика осуществляется в порядке общей очереди.
5.4.

В случае использования в работе Исполнителем давальческих материалов и запасных частей Заказчик обязан предоставить их Исполнителю в течение 3 (Трёх) часов с момента их требования Исполнителем, гарантия на них не распространяются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий, предусмотренных п.5.1. настоящего договора, повлекшее за собой причинение Заказчику материального ущерба, Исполнитель обязан возместить Заказчику полную стоимость причинённого ущерба.

Размер ущерба согласовывается сторонами и оформляется соответствующим актом.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.2.4.

настоящего договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,3 % от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.3.2. и (или) п.5.4.

настоящего договора, Заказчик оплачивает Исполнителю дополнительное время нахождения транспортного средства на его территории из расчёта 300 (Триста) рублей за одни сутки стоянки.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___» ________  20__ года, а в части взаиморасчётов — до полного их завершения. Если стороны не приняли решения о расторжении настоящего договора, то договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут, как по обоюдному согласию сторон, так и в одностороннем порядке, но только при условии направления стороной-инициатором письменного уведомления другой стороне о предложении расторгнуть настоящий договор.
7.3.

В случае расторжения настоящего договора, стороны обязаны полностью выполнить взятые на себя, по настоящему договору, обязательства в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента принятия обоюдного решения о его расторжении.

Моментом расторжения настоящего договора признаётся дата оформления дополнительного соглашения к настоящему договору о его расторжении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4.

Любые споры между сторонами, возникшие при исполнении условий настоящего договора, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия — в арбитражном суде Челябинской области.
7.5. Взаимоотношения и ответственность сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

7.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой из сторон.
7.7.

Настоящий договор считается заключённым в случае наличия на обоих экземплярах подписей уполномоченных лиц сторон, скреплённых печатями Исполнителя и Заказчика.
7.8.

После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам, касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.
7.9. Изменения к договору действительны, если они совершены обоюдно в письменной форме в едином документе с подписями, уполномоченных лиц, заверенном печатями сторон.
7.10. Весь обмен корреспонденцией между обеими сторонами в рамках настоящего договора осуществляется в письменной форме. Под письменной формой подразумеваются также факсимильные сообщения с последующим предоставлением подлинных документов.

8. ДОКУМЕНТЫ ПРИЛАГАЕМЫЕ К ДОГОВОРУ

8.1. Для ПОКУПАТЕЛЯ (юридического лица):
— Ксерокопия свидетельства ОГРН, заверенная печатью предприятия;
— Ксерокопия свидетельства ИНН, заверенная печатью предприятия;
— Ксерокопия документов подтверждающих полномочия директора.
8.2. Для ПОКУПАТЕЛЯ (индивидуального предпринимателя):
— Ксерокопия свидетельства ИП;
— Ксерокопия свидетельства ИНН;
— Ксерокопия свидетельства ОГРН;
— Копия паспорта (все заполненные страницы).

«ЗАКАЗЧИК»:«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:
(реквизиты заказчика)
ИП Соколов Андрей Анатольевич
ИНН: 741506905882
Свидетельство: № 001815578
Выдано: ИМНС РФ по Калининскому району г. Челябинска
Дата выдачи: 28.05.2004.
ОГРН: 304744714900102
Р/счёт: 40802810372210025047
Банк: Челябинское ОСБ № 8597
БИК: 047501602
К/счёт: 30101810700000000602
Адрес: 454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, 6-А
Тел.: 726-59-32, 8-919-33-99-021
Заказчик       Исполнитель
________________________  ________________________  А.А. Соколов

Договор на оказание услуг автосервиса составляется в двух экземплярах, подписывается сторонами, и является основным документом, регулирующим отношения между клиентом и автосервисом. При необходимости текст договора может быть изменен актом разногласий или дополнен приложениями по соглашению сторон.
Вы можете скачать текст договора на оказание услуг автосервиса.

Источник: http://www.arsenalavto.ru/dogovor_servis.html

Договор на ремонт автомобиля образец

Договор на оказание услуг в автосервисе образец

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре. 5.2.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным. 5.4.

Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами. 5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты. 6.

Договор на ремонт автомобиля

→ Документы → Договоры Отдавая своё авто в ремонт, не лишним будет ознакомиться со своими правами, возникающими при сотрудничестве с автосервисом. К сожалению, ситуации, когда сервисная станция осуществляет ремонт подозрительно долго или вовсе возвращает технику со скрытыми или не устраненными дефектами, нередки.

Есть ли возможность у клиента СТО предъявлять претензии автосервису? Какова ответственность работников СТО? Как взыскать ущерб, причинённый некачественным ремонтом? Договор – обязательный атрибут любого ремонта Главное, что необходимо помнить клиенту автосервиса – услуги по ремонту авто попадают под действие Закона «О защите прав потребителей», поэтому владельцу транспортного средства нужно иметь на руках документ, который подтверждает сдачу автомобиля в ремонт.

Важно Территория Исполнителя — согласованный Сторонами один или несколько из сервисных центров Исполнителя, оборудованных для оказания необходимых Сервисных Услуг, на котором предоставляются Заказчику Сервисные Услуги. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 3.1. Заказчик обязан: 3.1.1.

Согласовывать стоимость Сервисных Услуг и Сервисных Товаров любыми средствами связи (факсимильная, телефонная связь, электронная почта). 3.1.2. Предоставлять Автомобили своими силами и за свой счет на Территорию Исполнителя для технического обслуживания или ремонта в согласованные с Исполнителем сроки, подписать предварительный заказ-наряд на проведение работ.

Если Заказчик не прибыл в назначенное время, его обслуживание производится в порядке общей очереди. 3.1.3.

Техническое обслуживание и ремонт автомобиля выполняются в целях его содержания в исправном состоянии в соответствии с нормами, правилами, процедурами технического обслуживания и ремонта, установленными заводом-изготовителем с учетом условий эксплуатации. 1.4.

При заключении Договора Заказчик представил документы, удостоверяющие его право собственности на автомобиль (свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства).

При сдаче в ремонт отдельных составных частей автомобиля, не являющихся номерными, предъявления указанных документов не требуется.

При передаче автомобиля Подрядчику для выполнения работ представитель Заказчика предъявляет документ, подтверждающий право на эксплуатацию автомобиля. 1.5. Дата приема автомобиля на техническое обслуживание и/или ремонт, сроки выполнения соответствующих работ, гарантийные сроки на результат выполненных работ указываются в заказе-наряде.

Договор подряда на ремонт автомобиля

При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей. 4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 4.3.

Договор оказания услуг по обслуживанию и ремонту автомобиля

Внимание Ремонт автотранспорта классифицируется как услуга. Для грамотного оформления отношений между заказчиком и исполнителем необходимо заключение письменного документа. Согласно Гражданскому Кодексу это договор возмездного оказания услуг.

Обязательные разделы, которые должен содержать договор на ремонт автомобиля: 1.

Преамбула с информацией о заказчике и исполнителе. 2. Предмет договора. 2.1. Конкретизация: договор по ремонту автомобиля и/или его техническому обслуживанию. 2.2.

Особенности эксплуатации (в личных целях или в предпринимательской деятельности).

2.3. Перечень предоставленных заказчиком документов. 3. Условия исполнения. Сроки оказания услуг, стоимость и другая детализация. 4. Права и обязанности сторон. 5. Реквизиты. Только правильно оформленный договор по законодательству имеет юридическую силу.

Типовой договор

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

На условиях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель принимает на себя обязательства по поручению Заказчика в течение срока действия настоящего Договора производить работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, принадлежащих Заказчику (указанных в Приложении №1 к настоящему Договору) (в дальнейшем «Автомобили»), а также реализовывать Заказчику запасные части, расходные и иные материалы к Автомобилям (в дальнейшем — «Сервисные Товары»). 1.2.Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы Исполнителя и поставляемые Сервисные Товары на условиях настоящего Договора. 1.3.Исполнитель производит техническое обслуживание и ремонт Автомобилей в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя. 2.

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

  • Автосервис
  • Клиентам
  • Типовой договор

Радуем женщин не только 8 марта! Каждый понедельник и вторник всем красавицам, посетившим наш Автосервис, скидка на работы — 10%! Мужские дни в Амити-Моторс! Каждый четверг и пятницу Амити-Моторс дарит скидку 10% на работы всем мужчинам! Всегда проконсультирем Вас по телефону +7(812)770250 ДОГОВОР № на техническое обслуживание и ремонт автомобилей г. Санкт-Петербург « » 201 г. Общество с ограниченной ответственностью «АМИТИ-КАРСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Бытка Виталия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и , в лице генерального директора , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, также далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт. 2.10.

Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей.

В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг). 3.2.

Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ. 3.3.

Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.
3.4.

Заказчик, обнаруживший недостатки при приемке автомобиля, вправе ссылаться на них, если в акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований по их устранению. 4.4.

Заказчик, принявший автомобиль без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки). 4.5.

Заказчик, обнаруживший после приемки автомобиля несоответствие исполнения Договору или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан по их обнаружении известить об этом Подрядчика в разумный срок.
4.6.

Договор на ремонт автомобиля образец украина

Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии. 4.4.

Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии. 4.5.

Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.

4.6. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде. 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 5.1.

Договор на ремонт транспортного средства образец

За качество предоставленных Заказчиком для выполнения работ запасных частей и расходных материалов, а также за возможные последствия их недостаточного качества Исполнитель ответственности не несет.3.3. Заказчик обязан:3.3.1.

Выполнять требования инструкций по эксплуатации автомобилей, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям Исполнителя по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобиля Заказчика.3.3.2. В случае нарушения Заказчиком подп. 3.3.

1 договора на обслуживание автомобиля Исполнитель не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им автомобиля.3.3.3.

Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий договора оказания услуг.3.3.4.

Источник: http://lic-r.ru/dogovor-na-remont-avtomobilya-obrazets/

Договор оказания услуг

Договор на оказание услуг в автосервисе образец

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора на оказание услуг за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.Договор возмездного оказания услуг является консенсуальным, двусторонним и возмездным.

Субъектами договора по возмездному оказанию услуг являются исполнитель (услугодатель) и заказчик (услугополучатель). ГК не содержит каких-либо специальных требований к субъектному составу обязательства по возмездному оказанию услуг. Однако для оказания отдельных видов услуг устанавливаются специальные правила.

Так, деятельность по оказанию услуг связи, аудиторских, медицинских и некоторых иных подлежит обязательному лицензированию.

Новый образец 2019 года

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. _________________ «___» __________ 20 __ г.

__________________________________________________________________,

(наименование организации или ФИО)

действующее на основании _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________,

(наименование предприятия или ФИО)

действующее на основании _____________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

__________________________________,

__________________________________,

__________________________________.

именуемые в дальнейшем «Услуги».

1.3. Срок выполнения работ с «__» ______ 20 __ г. до «__» ______ 20 _ г. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать Услуги адлежащего качества.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.

2.1.3. По требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки, в течение ____ дней.

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Заказчик обязан оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _____ дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из вознаграждения Исполнителю в размере _________ (____________) руб. И суммы издержек Исполнителя в размере _________ (____________) руб.

3.2. Цена настоящего договора составляет: _________________________ руб.

3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.3 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере ___% от суммы договора и пеню из расчета ___% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем
обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ________________ суде.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса, реквизиты и подписи сторон.

Заказчик: Исполнитель:

_____________________________ _______________________________

_____________________________ _______________________________

_____________________________ _______________________________

_____________________________ _______________________________

_____________________________ _______________________________

_____________/________________/ ________________/_______________/

м.п. м.п.

Источник: http://pravo-na-dom.net/obraztsy-dokumentov/obraztsy-dogovorov/dogovor-okazaniya-uslug/

Примерная форма договора на услуги автосервиса (образец текста скачать бесплатно)

Договор на оказание услуг в автосервисе образец

                     Договор на услуги автосервиса

г. _____________________                      «__» _____________ _____ г.

      __________________________________________________________________,

                 (наименование организации, предприятия)

в лице _________________________________________________________________,

                      (должность руководителя, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

                               (Устава, положения, доверенности)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________________,

________________________________________________________________________,

                      (наименование организации)

в лице _________________________________________________________________,

                     (должность руководителя, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

                                (Устава, положения, доверенности)

именуемое в  дальнейшем  «Исполнитель»,  а  вместе   именуемые   Стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

                          1. Предмет договора

      1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнять работы по

техническому  обслуживанию и ремонту  транспортных средств, принадлежащих

Заказчику.

      1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работы.

      1.3. Заказчик в _________________ предоставляет Исполнителю заявку,

                      (указать период)

содержащую: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________.

                       2. Порядок оказания услуг

      2.1. Услуги,   обусловленные  в  п. 1.1    договора  оказываются  в

автосервисе Исполнителя, расположенном по адресу: _______________________

и включают в себя: ______________________________________________________

                               (определить перечень работ)

________________________________________________________________________.

      2.2. К обслуживанию принимаются эксплуатируемые транспортные

средства, находящиеся в исправном состоянии.

      2.3. Заказчик обязан выполнять  указания и рекомендации сотрудников

Исполнителя, обслуживающих его транспортные средства,  по их эксплуатации

и хранению, правила  эксплуатации, предписанные заводом-изготовителем.

      2.4. В случае остановки транспортного средства из-за  неисправности

Заказчик имеет право вызвать механика автосервиса Исполнителя.

      2.5. Исполнитель  гарантирует  бесперебойную  работу  обслуживаемых

транспортных средств и несет  ответственность  за нарушение нормальной их

работы  только  в том  случае,   если  Заказчиком  выполняется  пункт 2.3

настоящего договора.

                         3. Расчеты по договору

      3.1. Заказчик производит оплату  за оказанные услуги  автосервиса в

течение ________ дней  согласно  Акту сдачи-приемки работ по предъявлении

Исполнителем Акта и счета по факту выполненных работ.

      3.2. Стоимость работ  определяется исходя  из расценок Исполнителя,

действующих в период оказания услуг.

      3.3. Стоимость   услуг   Исполнителя    в  течение  срока  действия

настоящего  договора  может  быть  изменена,  о  чем  Исполнитель  обязан

предупредить Заказчика за _________ дней.

      3.4. В  случае   нарушения  Заказчиком  сроков   оплаты  фактически

оказанных   услуг   Исполнитель  вправе  приостановить  выполнение  своих

обязательств по договору до полного погашения задолженности.

                   4. Ответственность Сторон договора

      4.1. Исполнитель  несет  ответственность  за ненадлежащее  качество

оказанных услуг автосервиса.

      4.2. Исполнитель    несет    ответственность    за    несохранность

транспортного средства.

      4.3. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями

от договора,  ухудшившими  результат  работы,  или с иными  недостатками,

которые  делают  его не пригодным  для использования, Заказчик  вправе по

своему выбору потребовать от Исполнителя:

      — безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

      — соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

      — возмещения своих расходов на устранение недостатков.

      4.4. Если  отступления  в  работе  от  условий  договора  или  иные

недостатки результата работы  в установленный Заказчиком разумный срок не

были  устранены  либо  являются  существенными и неустранимыми,  Заказчик

вправе  отказаться   от  исполнения  договора  и  потребовать  возмещения

причиненных убытков.

      4.5. При  неисполнении   Заказчиком  обязанности  по  содействию  в

выполнении  работы   Исполнитель вправе требовать  возмещения причиненных

убытков   либо  перенесения  сроков  исполнения работы,  либо  увеличения

стоимости работ.

                   5. Порядок предъявления претензий

      5.1. Претензии,  возникающие по договору,  могут быть предъявлены в

течение ________________________ с момента возникновения основания для их

            (указать период)

предъявления.

      5.2. При  получении  претензии,  Сторона ее получившая,  обязана ее

рассмотреть и дать ответ в течение _____________________ с даты получения

                                     (указать период)

претензии.

                           6. Прочие условия

      6.1. Настоящий договор заключен на срок с «__» _________ 20__ г. по

«___» ________ 20__ г., вступает в силу с момента его подписания. Если ни

одна из Сторон не уведомит другую Сторону за _______________ до истечения

                                            (указать период)

срока действия договора о желании прекратить действие настоящего договора

либо   перезаключить  его  на  иных  условиях,   срок  действия  договора

продлевается на следующий  аналогичный период.

      6.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению

сторон.

      6.3. Договор может быть расторгнут и по требованию любой из  Сторон

в   случаях,   предусмотренных   законодательством   РФ,   с   письменным

уведомлением другой Стороны за ___________________________.

                                 (указать период времени)

      6.4. Все     изменения   и   дополнения   к   настоящему   договору

действительны,  при условии,  что они совершены   в  письменной  форме  и

подписаны уполномоченными представителями Сторон договора.

      6.5. Стороны будут стремиться разрешать  все возникшие  разногласия

путем  переговоров.  При невозможности  урегулировать  разногласия  путем

переговоров  спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в порядке,

предусмотренном  Арбитражным процессуальным  законодательством Российской

Федерации.

      6.6. Настоящий   договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих

одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

      6.7. Во всем,  что не нашло  отражения  в  договоре, Стороны  будут

руководствоваться действующим законодательством РФ.

                     7. Реквизиты и подписи Сторон

           Заказчик                                 Подрядчик

_____________________________              ______________________________

_____________________________              ______________________________

           Заказчик                                 Подрядчик

_____________________________              ______________________________

М.П.                                       М.П.

Источник: http://obrazcidogovorov.ru/13_podryd/page26.html

Договор на ремонт автомобиля и предоставление услуг автосервиса

Договор на оказание услуг в автосервисе образец

В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспорта или его повреждения при дорожно-транспортном происшествии необходимо провести ремонт. Для этого собственник машины обращается в автосервис или другое предприятие, занимающееся ремонтом автотранспорта, и в том числе, необходимой марки и модели.

Гражданским законодательством предусмотрено, что ремонтные отношения регулируются договором. В нашей статье мы рассмотрим, что должен в себя включать договор на ремонт автомобиля.

Преимущества письменной договоренности

Услуги станции технического обслуживания по выполнению ремонта автотранспорта попадают под действие Закона «По защите прав потребителя». Но чтобы автовладелец смог защитить права в процессе восстановления своего железного коня, и при необходимости, предъявить претензии к сотрудникам СТО, необходимо заключить письменный договор на оказание услуг по ремонту и техобслуживанию машины.

Наряд-заказ на ремонт авто.

Между автомобилистом и автосервисом могут заключаться также другие формы документов. Например, заказ-наряд.

Но именно в договоре максимально подробно отображаются условия отношений между владельцем авто и собственником автосервиса.

Задокументированная договоренность на ремонт автомобиля существенно упрощает процедуру предъявления претензий к качеству выполненных работ.

Кроме того, заключение официального документа позволяет защищать интересы автовладельца после завершения работ. Ведь за автосервисом будет закреплена ответственность за гарантийные обязательства. В случае нарушения одной стороной взятых на себя обязательств договор может быть расторгнут. При этом другая сторона имеет право потребовать возмещения убытков, и суд будет на её стороне.

Что должен обязательно содержать договор

Проведение ремонта транспортных средств оформляется либо Договором возмездного технического обслуживания и ремонта машины либо Договором подряда. На каждом автосервисе есть свой типовой договор.

Клиенту предоставляется готовый бланк, который нужно заполнить.

Пример договора с подрядчиком.

Договор на проведение ремонта автомобиля может оформляться в произвольной форме, но при этом должна быть включена вся обязательная информация:

  1. Указывается населенный пункт, в котором заключён документ и дата его составления.
  2. Полные сведения о владельце машины, который в документе именуется Заказчиком: паспортные данные, место проживания, контактные телефоны.
  3. Информация об автомастерской, являющейся Подрядчиком либо Исполнителем. Указывается полное название предприятия и данные директора.

Прописывается, что дата приёмки машины в автомастерскую, сроки проведения работ и гарантия должны быть указаны в оформленном заказе-наряде.

основных разделов документа

В первом разделе детально описывается предмет составленного договора. Обязательно указываются максимально полные сведения о машине: марка, модель, госзнак, номера основных агрегатов. Также могут кратко описываться технические характеристики автотранспорта.

Обязательно должны быть зафиксированы следующие важные обстоятельства предстоящего ремонта:

  1. На основании какого документа заказчик передает авто подрядчику. Возможны следующие варианты: акт приёма-передачи или заказ-наряд. В документе детально отображается техническое состояние машины, все видимые повреждения и дефекты.
  2. Кто будет приобретать необходимые детали и другие материалы.

Также в этом разделе прописывается согласованность по тарифам и расценкам.

Важный третий раздел

Как выглядит заявка на ремонт.

В нём прописываются права и обязанности сторон. Обязательно указывается на протяжении, какого периода исполнитель должен приступить к ремонту после передачи ему автомобиля, а также его завершить.

Фиксируются требования по сохранности машины и обязательному информированию заказчика о ходе работ, возникающих проблемах и необходимости проводить дополнительные работы. Исполнитель должен обеспечить заказчику все условия для осуществления контроля за ходом работ.

Заказчик обязан своевременно и в полном объёме проводить оплату выполненных работ. В этом разделе прописываются условия досрочного разрывания документа.

Например, может быть прописано, что сотрудники автомастерской не имеют права отказываться от выполнения ремонтных работ в одностороннем порядке. В таком случае автовладелец также не имеет такого права.

Если оформлен договор о возмездном ремонте машины, то её собственник наделяется правом в одностороннем порядке отказаться от выполнения договорных условий без наложения на него штрафных санкций.

Обязательные разделы документа

Заполнение акта приемки-передачи в мастерской.

Следующий раздел отображает процедуру возврата отремонтированной машины и её приёмку заказчиком. Обязательно оговаривается, как исполнитель будет отчитываться перед заказчиком об использовании оплаченных деталей и материалов, а также проведет возврат остатков.

Отдельным разделом прописывается ответственность автосервиса за полную утрату машины либо частичную утрату какого-то узла. Далее фиксируется порядок расчетов и сроки выполнения обязательств по договору. В заключительных положениях документа указывается на протяжении, какого срока действия настоящего договора будут урегулироваться возникающие разногласия и споры.

Кроме того, указывается в течение какого периода после окончания действия договора неразрешенные путем переговоров споры могут решаться в суде. Также оговариваются другие условия ремонта. В самом конце документа должны быть представлены полные названия сторон, их адреса, контактные телефоны, платёжные реквизиты, подписи и печати.

Процедура оформления ремонта авто у частного лица

Оказывать услуги по ремонту автомобиля могут не только станции техобслуживания, но и частные лица. Для проведения ремонтных работ им необходимо зарегистрироваться, как индивидуальный предприниматель и стать на учёт в налоговую инспекцию.

С частными предпринимателями автовладельцы заключают договор подряда на ремонт машины. В Интернете можно скачать образец такого документа.Квитанция-договор на обслуживание авто.

Условия договора подряда с физическими лицами особо не отличаются от рассмотренного нами документа со станцией техобслуживания. Предприниматель обязуется выполнить ремонт автотранспорта, а заказчик принимает на себя обязательство принять работу и оплатить её.

Стоимость сервисных услуг и сервисных товаров оговаривается в самом документе.

Таким образом, особенность оказания услуг по ремонту машин частными лицами в том, что с ними автовладельцы заключают договор подряда. По такому документу отношения сторон оговариваются только по результатам выполненного ремонта.

Подрядчик на свой риск организовывает ремонт, который может проводить как с использованием собственных запчастей и материалов, так предоставленных заказчиком. Автовладелец принимает и выполненную работу и лишь тогда ее оплачивает.

Таким договором может оговариваться выплата аванса, но она не обязательна.

Итог

Договор ремонта и технического обслуживания машины заключается между автовладельцем и предприятием либо частным лицом, которые будут выполнять ремонт. Данный документ относится к типовым хозяйственным контрактам подряда, но он учитывает тот факт, что проведение ремонта попадает под действие законодательства о защите прав потребителя.

Документально оформленные договорные обязательства, в случае необходимости, позволяют предъявить претензии к работникам, проводившим ремонт, и защитить права собственника авто. Поэтому, прежде чем подписывать документ, каждой стороне необходимо четко и прозрачно сформулировать все свои условия, а затем согласовать их с другой стороной. Удачи на дорогах!

Источник: https://pravzarulem.ru/avtodokumenty/dogovor-na-remont-avtomobilya

ЖурналЗаконов
Добавить комментарий